購銷(xiāo)合同(精品)
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,合同的地位越來(lái)越不容忽視,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧,以下是小編為大家收集的購銷(xiāo)合同7篇,希望能夠幫助到大家。
購銷(xiāo)合同 篇1
甲方(買(mǎi)方):
身份證號碼:
電話(huà):
乙方(賣(mài)方):
身份證號碼:
電話(huà):
甲乙雙方本著(zhù)自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行,三七購銷(xiāo)合同范本。
第一條買(mǎi)賣(mài)標的
1.名稱(chēng):
2.品種:
3.數量:
4.計量單位和方法:
5.質(zhì)量等級:按國家標準執行(見(jiàn)附件),確定標準后封存樣品,應由甲乙雙方共同封存,妥善保管,作為驗收的依據。
第二條包裝
1.包裝材料及規格:
2.不同品種等級應分別包裝;
3.包裝要牢固,適宜裝卸運輸;
4.每包品種等級標簽清楚;
5.包裝費用由 (甲/乙)方負擔。
6.包裝物由 (甲/乙)方供應,包裝物的回收辦法由雙方另行商定。
第三條價(jià)款
產(chǎn)品的價(jià)格按下列第 項執行:
1.在合同執行期內遇有價(jià)格調整時(shí),按新價(jià)格執行。
2.價(jià)格由當事人協(xié)商議定。
第四條貨款結算
1.貨款的支付方式,按照以下 項規定辦理。
(1)合同生效后三日內甲方一次性付清貨款。
(2)甲方自提,現款現貨,貨款兩清。
(3)預付貨款總額的 %,余款在貨到后以一次付清。
2.實(shí)際支付的運雜費,按照以下 項規定辦理。
(1)運雜費由乙方承擔。
(2)運雜費由甲方承擔。
3.貨款的結算方式按照以下 項規定辦理。
(1)現金或現金支票結算。
(2)銀行電匯或銀行票匯結算。
(3)銀行轉帳結算。
4.開(kāi)具發(fā)票類(lèi)型:開(kāi)具發(fā)票類(lèi)型按照以下 項規定辦理。
(1)稅率為17%的增值稅發(fā)票。
(2)稅率為4%的普通商業(yè)發(fā)票。
(3)售貨收款憑證。
第五條交貨方式
1.交貨方式:按下列第 項執行:
(1)實(shí)行送貨的,乙方應按合同規定的時(shí)間送往 (接收地點(diǎn)),交貨日期以發(fā)運時(shí)運輸部門(mén)的戳記為準;
(2)實(shí)行代運的,乙方應按甲方的要求,選擇合理的運輸路線(xiàn)和運輸工具,向運輸部門(mén)提報運輸計劃,辦理托運手續,并派人押運(如果需要)。交貨日期以發(fā)運時(shí)運輸部門(mén)的戳記為準;
(3)實(shí)行提貨的,乙方應按合同規定的時(shí)間通知甲方提貨,以發(fā)出通知之日作為通知提貨時(shí)間;
(4)實(shí)行義運的,對超過(guò)國家規定的義運里程的運輸費用負擔,按國家有關(guān)規定執行;國家沒(méi)有規定的,由甲乙雙方協(xié)商。
2.保險: (按情況約定由誰(shuí)負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
3.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉移:
第六條產(chǎn)品驗收
1.驗收時(shí)間:甲方應在收到產(chǎn)品之日起 日內組織有關(guān)人員會(huì )同乙方人員進(jìn)行驗收。
2.驗收標準:以雙方約定的質(zhì)量為準,允許產(chǎn)品顏色有一定誤差,重量允許有 %誤差,允許含水分為 %。
3.異議:
(1)甲方在驗收中,如果發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量不合規定,應妥為保管,并在 日內向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
(2)如甲方未按規定期限提出書(shū)面異議的,視為所交產(chǎn)品符合合同規定。
(3)乙方在接到需方書(shū)面異議后,應在 日內負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第七條風(fēng)險負擔
1.產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險,在產(chǎn)品交付之前由乙方承擔,交付之后由甲方承擔,但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。
2.因甲方的原因致使產(chǎn)品不能按照約定的期限交付的,甲方應當自違反約定之日起承擔產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險。
3.乙方出賣(mài)交由承運人運輸的在途產(chǎn)品,除當事人另有約定的以外,毀損、滅失的風(fēng)險自合同成立時(shí)起由甲方承擔。
4.乙方按照約定未交付有關(guān)產(chǎn)品的單證和資料的,不影響產(chǎn)品毀損、滅失風(fēng)險的轉移。
5.因產(chǎn)品質(zhì)量不符合質(zhì)量要求,致使不能實(shí)現合同目的的,甲方可以拒絕接受產(chǎn)品或者解除合同。甲方拒絕接受產(chǎn)品或者解除合同的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔。
第八條甲方權利義務(wù)
1.甲方對乙方交付的農副產(chǎn)品必須及時(shí)驗收,并按合同約定支付貨款。
2.甲方評定產(chǎn)品質(zhì)量等級要嚴格按照國家規定的質(zhì)量標準或雙方約定的質(zhì)量標準,按質(zhì)論價(jià),不得壓級壓價(jià)和提級提價(jià)。
3.甲方有權拒收對乙方交付的不合規格的產(chǎn)品,但必須向乙方說(shuō)明拒絕收受的理由。
4.甲方應當協(xié)助乙方做好生產(chǎn)采收技術(shù)指導工作。
第九條乙方權利義務(wù)
1.乙方在未完成本合同約定的產(chǎn)品交付任務(wù)之前,不得私自向甲方以外的第三方出售產(chǎn)品。
2.乙方向甲方交付的產(chǎn)品,必須符合本合同規定的質(zhì)量等級,不得向甲方交付等外產(chǎn)品。
3.乙方的農副產(chǎn)品生產(chǎn)如受氣候條件的影響,允許在減產(chǎn) %的幅度內不以違約論。
4.乙方完成本合同約定的交付任務(wù)后,有權自行向第三方出售產(chǎn)品。
第十條甲方的違約責任:
1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的 %違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之 計算,向乙方支付違約金;如 日內仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之 計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實(shí)際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之 計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受產(chǎn)品的,應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其他:
第十一條乙方的違約責任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款 %的違約金,合同范本《三七購銷(xiāo)合同范本》。
2.乙方所交產(chǎn)品品種、質(zhì)量等不符合同規定的,如甲方同意利用,應按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換,并承擔調換或退貨而支付的實(shí)際費用。
3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當造成產(chǎn)品損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之 計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò) 日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品,如其品種、顏色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應由乙方承擔。
6.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實(shí)際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到產(chǎn)品后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要產(chǎn)品的,乙方應按數補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要產(chǎn)品的,應在接到乙方通知后
日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答復的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其他:
第十二條合同的解除
有下列情形之一的,當事人可以解除合同:
1.合同期限屆滿(mǎn),甲乙雙方不再續簽本合同;
2.甲乙雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現的;
4.在合同期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現的;
7.
第十三條聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的.一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十四條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。
第十五條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用
(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下: 。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起 日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第十六條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時(shí)限內(書(shū)面通知發(fā)出 天內)簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔
第十七條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意,均屬無(wú)效。
第十八條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會(huì )仲裁
(2)依法向人民法院起訴
第十九條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震,以及社會(huì )事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力
第二十二條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為 年,自 年 月 日至 年
月 日。本合同正本一式 份,雙方各執 份,具有同等法律效力;合同副本 份,送或留存一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
簽訂地點(diǎn):
年 月 日
購銷(xiāo)合同 篇2
甲方(出賣(mài)方):
乙方(買(mǎi)受方):
根據《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規的規定,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方購買(mǎi)甲方奇石事宜簽訂如下協(xié)議,共同遵守。
一、商品的數量、名稱(chēng)和規格
本合同所涉商品為甲方自有的雞血石1塊。
二、商品的.價(jià)格
經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方同意將本合同第一條所述雞血石以280000.00元(人民幣大寫(xiě)貳拾捌萬(wàn)元整)的價(jià)格出售給乙方。
三、交(提)貨方式及期限
乙方需在合同簽訂后7日內到甲方處自提貨物。
四、定金和付款方式
在本合同簽訂之日,乙方先向甲方支付定金人民幣20000元(人民幣大寫(xiě)貳萬(wàn)元整)。乙方取到雞血石后,乙方應向甲方支付 260000.00元(人民幣大寫(xiě)貳拾陸萬(wàn)元整)。
五、合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
六、合同的生效
本合同自雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行期內,當事人雙方均不得隨意變更或解除合同。
本合同一式二份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷(xiāo)合同 篇3
原告:王XX,女,漢族,現就職于XX市勞教所第X大隊,電話(huà):XXXXX
被告:河北XXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,地址:XX市XX路XX號,法定代表人:張XX,電話(huà):XXXXX
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同,約定由原告購買(mǎi)被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽(tīng)楓苑t11號,交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒(méi)有建造該房屋,超過(guò)交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務(wù),導致原告的入住權利無(wú)法實(shí)現。雙方在合同第九條中約定:“出賣(mài)人逾期超過(guò)45日未能交房的.,買(mǎi)受人有權解除合同。出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計已付款的1%向買(mǎi)受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩余房款,未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院,請求法院判如所求!
此致
XX市XX區人民法院
具狀人:王XX
XX年X月X日
附:本訴狀一式二份
證據X件
購銷(xiāo)合同 篇4
需方:
供方:
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、規格、數量、金額
二、質(zhì)量標準:產(chǎn)品符合國家和相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標準GB/T9119—20xx。
三、供方對質(zhì)量負責的條件及期限:供方保證產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)保期壹年,質(zhì)保期內非人為原因出現質(zhì)量問(wèn)題無(wú)償更換。
四、包裝標準、包裝物的供應與回收:無(wú)五、隨機備品、配件工具數量及供應方法:無(wú)
六、交(提)貨方式、地點(diǎn):宣化縣大倉蓋鎮金陵防腐公司
七、運輸方式及費用:供方負責聯(lián)系運輸并保證妥善運到金陵公司,運費由需方承擔。
八、發(fā)貨時(shí)間:根據需方要求,供方在三天內到貨,增值稅發(fā)票隨帶或郵寄(三天內)。
九、驗收標準、方法及期限:貨到需方后,根據GB/T9119—20xx標準驗收,不合格的.供方負責無(wú)償更換
十、結算方式:電匯或承兌匯票
十一、合同爭議解決方式:根據《合同法》友好協(xié)商解決,如不成,由需方人民法院受理。
十二、本合同一式兩份,雙方各執一份。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。
需方:
供方:
年月日:
購銷(xiāo)合同 篇5
甲方(采購單位):電話(huà):
乙方(供貨單位):電話(huà):
甲乙雙方根據XX年X月X日大埔縣政府采購中心第XXX號采購項目招標結果及相關(guān)招投標文件,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守:
第一條甲方采購的物品內容和成交價(jià)格:(金額單位:人民幣元)
物品名稱(chēng)規格型號質(zhì)量標準?數量成交價(jià)格(元)X合計(大寫(xiě))¥免費配送物品:XXXX 甲方不再另付任何費用。
第二條物品的質(zhì)量技術(shù)標準、乙方售后服務(wù)及損害賠償
1 、物品的質(zhì)量技術(shù)標準按國家法律法規規定的標準、招標文件和乙方投標文件所要求的技術(shù)標準執行。
2 、保證是原產(chǎn)地生產(chǎn)的原裝產(chǎn)品,否則按退貨處理。
3 、物品在免費保修期內,如果出現三次以上因質(zhì)量問(wèn)題引起的故障,公司負責更換同類(lèi)新的物品。
4 、乙方應按生產(chǎn)廠(chǎng)家的保修規定和投標文件說(shuō)明的服務(wù)承諾做好免費保修等服務(wù),免費保修期限;但屬于正常合理的損耗應由甲方承擔。
5 、在正常使用的情況下,物品保證有XXX年使用期限。
6 、乙方售后服務(wù)響應時(shí)間: .否則,甲方可自行組織維修,費用由乙方承擔,甲方可在貨款和其他應付乙方的款項中扣除。
7 、如因乙方物品質(zhì)量原因,導致甲方損失,乙方應予以賠償。
第三條交付和驗收
1 、交付時(shí)間:;交付地點(diǎn): .
2、乙方負責物品的運送、安裝、調試,負責操作培訓等工作,直至該物品可以正常使用并且操作人員能熟練操作為止;負責提供物品的中文說(shuō)明書(shū)、中文使用手冊、中文維修手冊及電路原理圖,并承擔由此產(chǎn)生的全部費用。
3 、驗收時(shí)間:甲方必須于乙方提出驗收申請后XX個(gè)工作日內組織驗收。甲方驗收合格后應當出具驗收報告。
4 、驗收標準:
1 )單證齊全:應有產(chǎn)品合格證(或質(zhì)量證明)、使用說(shuō)明、保修證明、發(fā)票和其它應具有的單證;
2 )質(zhì)量符合國家法律法規規定的標準、招標文件和投標文件的要求。
第四條貨款的結算
1 、結算依據:采購合同、乙方銷(xiāo)售發(fā)票、甲方出具的驗收報告
2 、結算方式:XX
第五條乙方的違約責任:
1 、乙方不能交貨的,甲方不向乙方付款。乙方應向甲方償付相當于不能交貨部分貨款的10% 的`違約金;
2 、乙方所交物品品種、數量、規格、質(zhì)量不符合國家法律法規和合同規定的,由乙方負責包修、包換或退貨,并承擔由此而支付的實(shí)際費用;
3 、乙方逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付每日千分之五的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
第六條甲方的違約責任:
1 、甲方逾期付款的,應按照每日千分之五的比例向乙方償付逾期付款的違約金;
2 、甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此對乙方造成的損失。
第七條不可抗力甲乙雙方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構證明后,允許延期履行、部分履行或不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第八條爭議的解決
1 、因貨物的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生爭議,由法律及有關(guān)規章規定的技術(shù)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定,雙方無(wú)條件服從該鑒定的結論;
2 、執行本合同發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第九條監督和管理
1 、合同訂立后,雙方經(jīng)協(xié)商一致需變更合同實(shí)質(zhì)性條款或訂立補充合同的,應先征得政府采購監督管理部門(mén)同意,并送其備案。
2 、甲乙雙方均應自覺(jué)配合有關(guān)監督管理部門(mén)對合同履行情況的監督檢查,如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料;否則,將對有關(guān)單位、當事人按照有關(guān)規定予以處罰。
第十條無(wú)效合同甲乙雙方如因違反政府采購法及相關(guān)法律法規的規定,被宣告合同無(wú)效的,一切責任概由過(guò)錯方自行承擔。
第十一條附則
1 、大埔縣政府采購中心第XX號采購項目的招標文件、中標通知、乙方投標文件及澄清說(shuō)明文件都是本合同的組成部分,甲、乙雙方必須全面遵守,如有違反,應承擔違約責任。
2 、本合同一式三份,甲方、乙方、大埔縣政府采購中心各執一份。
3 、本合同自簽訂之日起生效。
4 、附件:
采購單位(甲方):XX供貨單位(乙方):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:XX帳號:
電話(huà):XX電話(huà):
簽約地址:XXXX
簽約時(shí)間:XX年XX月X日
購銷(xiāo)合同 篇6
購貨單位: ,以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方;
供貨單位: ,以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 產(chǎn)品的名稱(chēng)、品種、規格和質(zhì)量
1、產(chǎn)品的名稱(chēng)、品種、規格:
第二條 產(chǎn)品的數量和計量單位、計量方法
第三條 產(chǎn)品的交貨時(shí)間、單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(diǎn)
1、產(chǎn)品的.交貨單位:
2、交貨方法、時(shí)間、地點(diǎn)。
(1)乙方負責送貨。
(2)交貨時(shí)間: 。
(3)到貨地點(diǎn)或接貨人:
第四條 產(chǎn)品的價(jià)格與貨款的結算
1、產(chǎn)品的價(jià)格,按下列第( )項執行:
(1)按甲乙雙方的商定價(jià)格;
(2)按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格;
(3)按照國家定價(jià)履行。
2、產(chǎn)品貨款的結算:
3、付款方式:
第五條 驗收方法:印刷顏色以甲方提供電子稿件為主,印刷顏色偏差±8%以?xún)龋垙堎|(zhì)量、作工質(zhì)量、粘膠質(zhì)量(以甲方提供的樣袋為主),其它事項按國家標準執行。
第六條 本合同一式兩份,甲乙雙方各式一份。具有相同法律效應。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷(xiāo)合同 篇7
合同編號:___
立合同人:__(需方)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
_______(供方)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)協(xié)商同意,根據中華人民共和國經(jīng)濟法的規定,訂立合同如下:
第一條 甲方向乙方訂貨總值為人民幣__元。其產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、質(zhì)量(技術(shù)指標)、單價(jià)、總價(jià)等如表所列
第二條 產(chǎn)品包裝規格及費用_______
第三條 驗收方法______
材料名稱(chēng)規格質(zhì)量標準計量單位單價(jià)(元)合計(元)
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法______
第五條 交貨規定
1.交貨方式:______
2.交貨地點(diǎn):______
3.交貨日期:______
4.運輸費:_______
第六條 經(jīng)濟責任
(一)乙方應負的經(jīng)濟責任
1.產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量不符本合同規定時(shí),甲方同意利用者,按質(zhì)論價(jià)。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬(wàn)分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規定的產(chǎn)品數量交貨時(shí),少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的`5 %的罰金。
3.產(chǎn)品包裝不符本合同規定時(shí),乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規定包裝價(jià)值2 %的罰金付給甲方。
4.產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規定時(shí),每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬(wàn)分之三的罰金。
(二)甲方應負的經(jīng)濟責任
1.甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值X %的罰金。
2.甲方如中途退貨,應事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值X %的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍按合同規定收貨。
3.甲方未按規定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí),除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬(wàn)分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬(wàn)分之三的罰金。
5.甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬(wàn)分之三計算付給乙方,作為延期罰金。
6.乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產(chǎn)品價(jià)格如須調整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,并報請物價(jià)部門(mén)批準后方能變更。在物價(jià)主管部門(mén)批準前,仍應按合同原訂價(jià)格執行。如乙方因價(jià)格問(wèn)題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬(wàn)分之三作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷(xiāo)合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請上級主管部門(mén)備案。提出注銷(xiāo)合同一方須向對方償付注銷(xiāo)合同部分總額X %的補償金。
第九條 如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規格、質(zhì)量、包裝時(shí),應提前__天與甲方協(xié)商。
第十條 本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時(shí),任何一方均可向國家規定的合同管理機關(guān)申請調解仲裁。如一方對仲裁不服,可于接到仲裁書(shū)后15日內向人民法院起訴。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無(wú)誤,并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本合同在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則
附于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同共一式__份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本__份,
并報雙方主管部門(mén)各一份。
訂立合同人:
甲方:______(蓋章) 乙方:______(蓋章)<
經(jīng)辦人:__(蓋章) 經(jīng)辦人:__(蓋章)
負責人:__(蓋章) 負責人:__(蓋章)
地址:______ 地址:______
電話(huà):______ 電話(huà):______
開(kāi)戶(hù)銀行、帳號:____ 開(kāi)戶(hù)銀行、帳戶(hù)____
【購銷(xiāo)合同】相關(guān)文章:
建材購銷(xiāo)購銷(xiāo)合同01-08
柴油購銷(xiāo)合同范本-購銷(xiāo)合同02-14
鋼材購銷(xiāo)合同范本-購銷(xiāo)合同02-10
圖書(shū)購銷(xiāo)合同范本-購銷(xiāo)合同02-10
購銷(xiāo)合同簡(jiǎn)易版-購銷(xiāo)合同02-10